Hulp of advies nodig?

Onze klantenservice staat voor u klaar. Voor vragen over onze producten of uw bestelling kunt u altijd bij ons terecht.

Algemene voorwaarden

Algemene leverings voorwaarden Hooymans BV

Startkabels.nl is onderdeel van Hooymans BV. Alle aankopen, contact en
services worden door de entiteit Hooymans BV afgehandeld. Startkabels.nl is
enkel een platform en is geen zelfstandige entiteit.

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Hooymans
BV, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in
het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene
voorwaarden van de klant indien Hooymans BV de toepasselijkheid daarvan
niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar
eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Hooymans BV
niet aanvaard.
Naast en
in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Hooymans
BV heeft aanvaard.
De klant
aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige
transacties met Hooymans BV.
Aan de
volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde
woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch aannemer waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en
onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en
diensten – dat Hooymans BV moet verrichten om te bewerkstelligen dat de
technische installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen
gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen beantwoordt.

Artikel 2 Aanbieding

De
aanbieding van Hooymans BV is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog
vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij die
aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is
verstreken.
De inhoud
van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of
specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
De klant
dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te
behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden
aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in lid 20 van artikel 4
van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
Indien op
basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt,
dienen al deze documenten op eerste verzoek van Hooymans BV terstond door
de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het
adres van Hooymans BV.
Indien op
basis van een aanbieding van Hooymans BV geen Overeenkomst tot stand komt
heeft Hooymans BV ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding
van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van
ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats
binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
Alle op maat gemaakte bestellingen die worden geplaats bij Hooymans BV, ook wel Startkabels.nl, kunnen niet worden geretourneerd.
Kosten die voortvloeien uit het retourneren van standaard, dus wel retourbare producten, komen ter kosten van de klant. Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending mits het retourformulier is ingevuld en alle producten nog aan de retourvoorwaarden voldoen.

Artikel 3 Verplichtingen van Hooymans BV

Tenzij in
de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient Hooymans BV verzekeringen
aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de
Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk
is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen
van Hooymans BV zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de
klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.
Hooymans
BV zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van
het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
Hooymans
BV is verplicht de klant te waarschuwen indien de door of namens de klant
vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de
informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschikking stelt of de
wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten
of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en
billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten
van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
Hooymans
BV is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of
vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen,
berekeningen en bestekken aan de normen van het installatievak. De
controle door Hooymans BV van door de klant te leveren goederen zal niet
meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover
dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers
en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
Hooymans
BV zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te
voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk
van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens
de klant ingeschakelde derde(n).
Hooymans
BV is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door
de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt
gevorderd.
Hooymans
BV zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van
belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege,
alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of
industriële normen.
Hooymans
BV is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie
voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde
eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de
installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het
bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch
uitsluitend voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk
zijn vastgelegd.
Hooymans
BV zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de
uitvoering van de Werkzaamheden en deze op een nader overeengekomen
tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien
dat is overeengekomen, toont Hooymans BV met een keuringsplan, protocol,
logboek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
Hooymans
BV zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door
of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden voor de oplevering is
ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem
is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn
rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de
Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging
krachtens artikel 13 Hooymans BV opdragen om schade aan de installatie te
herstellen, die niet voor rekening van Hooymans BV komt.
Hooymans
BV verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit
garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met
betrekking tot de installatie of delen daarvan.
Hooymans
BV zorgt er voor, dat de klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt over
de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en
zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en
verleggingsregeling omzetbelasting.
Hooymans
BV geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het
in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
Hooymans
BV is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen,
voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan Hooymans BV bekend
zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die
vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de klant

De klant
zorgt er voor, dat Hooymans BV tijdig beschikt over alle (technische)
informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om
Hooymans BV in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst
te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
De klant
zorgt er voor, dat Hooymans BV tijdig over alle goederen beschikt waarvan
in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de
klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor
verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
De klant
vrijwaart Hooymans BV voor aanspraken van derden in verband met de in lid
1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en
goederen.
De klant
zorgt er voor, dat Hooymans BV tijdig beschikt over de vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de
opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is
overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden
gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal Hooymans BV naar vermogen de klant
de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van
deze verplichting tekortschiet, kan Hooymans BV de Overeenkomst krachtens
artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
De klant
zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het
terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten
worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede
geschikte bergruimte aldaar.
De klant
is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de
installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de
Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de
uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De
klant is verplicht Hooymans BV en diens personeel tijdig voor gevaarlijke
situaties te waarschuwen.
De klant
zorgt er voor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht Hooymans
BV tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de
benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas,
perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
De klant
is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare
netwerken. Hooymans BV zal naar beste vermogen de klant de medewerking
verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
De klant
zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden
van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het
voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie
daarvan, zodat Hooymans BV in zijn aanbieding met deze informatie rekening
kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie
van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
De klant
is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden
in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan Hooymans BV kan
worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers
aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
De klant
is verplicht Hooymans BV schriftelijk en binnen bekwame tijd te
waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Hooymans BV daadwerkelijk
heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
De klant
is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende
stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden
worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De klant kan Hooymans BV
opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te
verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht
of Hooymans BV deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
De klant
is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van
een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun
niet of niet tijdige levering.
De klant
is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of
leveranciers die hij heeft voorgeschreven. Hooymans BV is niet verplicht
om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de
contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren.
Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk
presteert, heeft Hooymans BV recht op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding krachtens artikel 12.
De klant
is buiten de werktijden van Hooymans BV verantwoordelijk voor de goederen
en eigendommen van Hooymans BV, zoals materialen, werktuigen of
gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
De klant
is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de
naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege,
alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en
industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking
treden.
Het is de
klant niet toegestaan om Hooymans BV, zijn personeel of diens hulppersonen
aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaamheden of
strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de
Werkzaamheden van Hooymans BV zo weinig mogelijk te verstoren.
De klant
staat Hooymans BV toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter
afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden
verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en
bedrijf of reclame aan te brengen.
De klant
is verplicht om zowel alle goederen van Hooymans BV als de goederen van
hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in
ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
De klant
is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Hooymans BV dan wel alle in
verband met de Overeenkomst van Hooymans BV ontvangen informatie
vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en
informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan
derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen
verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00
onverminderd het recht van Hooymans BV om schadevergoeding te vorderen.
De klant voldoet de door hem aan Hooymans BV verschuldigde bedragen
volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de klant recht
heeft op schadevergoeding krachtens artikel 16.

Artikel 5 Verzekering van de klant

De klant
is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te
stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden
waarin Hooymans BV (met inbegrip van de door Hooymans BV voor de
uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en
hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van
Hooymans BV dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij
schriftelijk iets anders is overeengekomen.
De klant
is verplicht – bij export van zijn producten en installaties, die mede
bestaan uit door Hooymans BV ontwikkelde en/of geleverde goederen, naar de
VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing
is – het voornemen van export tijdig aan Hooymans BV te melden en de
gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te
houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of
totstandkoming van deze producten en installaties betrokken
partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Hooymans BV.
De klant
zorgt er voor dat Hooymans BV zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs
ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde
verzekeringen.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden

Het is de
klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na
beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Hooymans BV die
bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te
nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
Het is de
klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen
gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar direct na het einde
van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te
laten werken.
De klant
verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging
vatbare boete ten belope van 3 bruto jaarsalarissen van de desbetreffende
medewerker bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Alle voor
de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden
eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit
de Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens
zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 8 Termijnen

Hooymans
BV kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn
Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke
informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in
zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen.
Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de
Overeenkomst iets anders is bepaald.
Tenzij
uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste
weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De
enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Hooymans BV niet in
verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant
zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering

De klant
is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
Toetsing
door of namens de klant geschiedt, na overleg met Hooymans BV, tenzij iets
anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant. Hooymans
BV zal de klant binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke
medewerking verlenen.
De klant
dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo
weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging
en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan Hooymans BV
kunnen worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.
Zodra Hooymans
BV te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed
zijn voor aanvaarding en de klant deze niet binnen de door Hooymans BV
gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel
onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de
Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
Kleine
gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden
hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming
van de installatie niet in de weg staan.
Na de
aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd
beschouwd. Hooymans BV is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal
deelopleveringen.
Worden de
resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan
wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4
bedoelde kennisgeving.
Op
verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de
Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden.
Hiertoe deelt de klant Hooymans BV schriftelijk mee de Werkzaamheden als
aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt
als het tijdstip van aanvaarding.

Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming

Indien de
klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de
geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 (wijzigingen)
vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde
ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of
delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en
voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de
installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn
goedgekeurd en voltooid.
Met
betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke
ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij
ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging

De klant
is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk
en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met Hooymans
BV in overleg te treden omtrent de gevolgen.
Indien Hooymans
BV ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet
treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding
krachtens artikel 12.
Worden de
Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit Hooymans
BV niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de
stand van de Werkzaamheden, aan Hooymans BV alle verrichte Werkzaamheden
te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten,
voortvloeiend uit verplichtingen die Hooymans BV reeds is aangegaan met
het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het
moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
Als de
Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd,
is Hooymans BV bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
Indien de
klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement
is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is Hooymans
BV gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
De klant
is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
zeggen.
In de
gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste
prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de
besparingen die voor Hooymans BV uit de opzegging voortvloeien. Indien de
prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door Hooymans BV te maken
kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag
van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Hooymans BV
bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
De klant
is tevens verplicht de schade die Hooymans BV lijdt te vergoeden
onverminderd de gehoudenheid van Hooymans BV die schade zoveel mogelijk te
beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant
niet kan worden toegerekend.

Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

Behoudens
het bepaalde in artikel 13 heeft Hooymans BV uitsluitend recht op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde
dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die
niet aan Hooymans BV kan worden toegerekend, of
b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant
verantwoordelijk is en waartegen Hooymans BV niet behoefde te waarschuwen
gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of
c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de
Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
Als Hooymans
BV van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en
gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten,
alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts
vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder
werk)

De klant
is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten
van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan Hooymans
BV op te dragen.
Hooymans
BV is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de
wijziging:
a) niet schriftelijk is opgedragen, of
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
d) niet in zijn belang zou zijn, of
e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële
gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
Als Hooymans
BV bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een
schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:

a) het saldo, gevormd door alle
directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de
wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering
van de wijziging, en

b) de aanpassing van de
Werkzaamheden, planning en werkplan, en

c) de aanpassing van de
termijnstaat of betalingscondities.

Hooymans
BV heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de
in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over
die prijsaanbieding eens worden.
Hooymans
BV is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen
indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de Werkzaamheden
en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
De klant
kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf
van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste
geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
Indien de
procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een
omstandigheid die niet aan Hooymans BV kan worden toegerekend, dan heeft
deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel
12.
Het
ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging
laat de aanspraken van Hooymans BV op betaling onverlet.

Artikel 14 Prijs en betaling

In de
tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene
voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De klant
vergoedt de door Hooymans BV in het kader van de Overeenkomst
verschuldigde omzetbelasting.
Alle
prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot
en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht buiten de normale
arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst
vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van
Hooymans BV. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp.
materieel van Hooymans BV veroorzaakt door de klant worden verrekend op
basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
De
verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek,
tenzij iets anders is overeengekomen.
Partijen
komen een betalingsschema in termijnen overeen. Hooymans BV is gerechtigd
om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van
de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst
krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur
impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van Hooymans BV in
het kader van de Overeenkomst.
Betaling
vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is
overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
De klant
is in geen geval gerechtigd om voor of namens Hooymans BV betalingen te
doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
Een
betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde
kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking
heeft op latere facturen.
Hooymans
BV kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen)
of in pand geven.

Artikel 15 In gebreke blijven van de klant

Indien de
klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig
meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft Hooymans
BV aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage
conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang
van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de
betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is Hooymans BV
tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
Vindt de
medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit
uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan Hooymans BV aanspraak
maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd
met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken,
een en ander zonder aanmaning door Hooymans BV. In dat geval is Hooymans
BV tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
Als Hooymans
BV vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of
niet zal nakomen, is Hooymans BV gerechtigd om van de klant en voor diens
rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een
bankgarantie. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de
verlangde zekerheid, is Hooymans BV bevoegd de Werkzaamheden te schorsen
of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
Ingeval
de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de
overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal
nakomen, is Hooymans BV bevoegd om deze goederen voor rekening en risico
van de klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem
verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft
aangemaand om de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. Hooymans
BV is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door
verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.
Alle
werkelijk door Hooymans BV gemaakte kosten om tot voldoening van
verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij Hooymans
BV verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te
vorderen bedrag.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie

Na het
tijdstip van oplevering is Hooymans BV niet meer aansprakelijk voor
gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft
opgemerkt, en bovendien
c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs
niet had moeten ontdekken.
Is Hooymans
BV krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts
gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden,
directe materiële schade.
Tot
directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade,
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of
waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de
uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang
af goed zouden zijn uitgevoerd.
Onverminderd
het in dit artikel bepaalde garandeert Hooymans BV voor eigen rekening de
gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te
beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het
geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang
van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval
dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet
het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door Hooymans BV een
schadevergoeding betaald. Door Hooymans BV vervangen onderdelen worden
zijn eigendom.
Voor
vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Hooymans BV
slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te
wijten is aan opzet of schuld van Hooymans BV.
Hooymans
BV is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de
klant alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in
artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij Werkzaamheden die
betrekking hebben op producten en installaties die door de klant naar de
VS en Canada worden geëxporteerd is Hooymans BV alleen aansprakelijk voor
schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde
verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.
Indien en
voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft
verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te
vorderen en Hooymans BV te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de
verzekeraar.
De omvang
van de door Hooymans BV te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van
de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de
Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het
bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een
looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan
vergoedingen voor één jaar.
In geen
geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de
bedragen van het eigen risico van de verzekering van Hooymans BV en de
door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.
Elke
aansprakelijkheid van Hooymans BV vervalt, voor zover niet iets anders is
overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de
Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
De
rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de
klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd Hooymans
BV in gebreke heeft gesteld.
Het
vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een
maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
De
rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Hooymans BV krachtens
lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld,
voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf
de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is
geëindigd.
Hooymans
BV is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden
(mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/personen als
bedoeld in artikel 6 lid 2.
De klant
vrijwaart Hooymans BV tegen alle aanspraken van derden wegens
(producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de
klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond
uit door Hooymans BV ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens
indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door
die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
Voor
zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is Hooymans BV
in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Hooymans BV
het gevolg is van:
* arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
* tekortschieten van hulppersonen;
* transportmoeilijkheden;
* brand en verlies van te verwerken onderdelen;
* maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale
overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
* gewelddadige of gewapende acties;
* storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in
apparatuur of programmatuur van Hooymans BV of derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal Hooymans
BV – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te
beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd
kunnen worden.
De klant
vrijwaart Hooymans BV tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor
rekening van de klant blijft.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

De
intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant
geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten
bij Hooymans BV. Hooymans BV heeft het uitsluitend recht tot
openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen,
gegevens en informatie en de klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht
daarvan.
De door Hooymans
BV aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen,
technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en
mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die
voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en
industriële eigendom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen
jegens Hooymans BV heeft voldaan.
Het is de
klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Hooymans BV
gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan
te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hooymans BV
en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. Hooymans BV is bevoegd
aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van
een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Hooymans BV vervaardigde
goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
De klant
is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Hooymans BV,
zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten
realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming
die aan Hooymans BV kan worden toegerekend. In dat geval is Hooymans BV
niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de
aanleg door of namens de klant.
Het
gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door Hooymans BV
ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De klant mag
deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken
en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is
verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere
installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
Het
gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de
programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan
ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten
gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur te verveelvoudigen of
daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen
anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de
programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie
worden niet aan de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is
overeengekomen.
Hooymans
BV is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te
vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst
zijn ontstaan.
Indien Hooymans
BV een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de
klant een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij
concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan Hooymans
BV vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien Hooymans
BV tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

Op de
Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is
Nederlands recht van toepassing.
Elk
geschil tussen technisch aannemer en klant, zal met uitsluiting van de
gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten
van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en – Handel,
gevestigd te ’s Gravenhage, zoals die luiden drie maanden voor de dag
waarop de overeenkomst is gesloten.
In
afwijking van het voorgaande lid is Hooymans BV bevoegd het geschil te
laten beslechten door de krachtens de Wet bevoegde (gewone) rechter in het
arrondissement van de plaats van vestiging van Hooymans BV.
De klant
is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te
kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van
een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te hebben
gekozen in Den Haag.

B. BIJZONDERE BEPALINGEN
BETREFFENDE ONDERHOUD

De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een
overeenkomst is vastgelegd, dat Hooymans BV gedurende de onderhoudsperiode
onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

Artikel 19 Werkingssfeer en
definities

Tenzij
iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaamheden alleen aan in
Nederland opgestelde installaties verricht.
Aan de
volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de
bijbehorende betekenis toegekend:
a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de
levering van goederen, die Hooymans BV moet verrichten om te zorgen dat de
technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen
functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen beantwoordt.
b) Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van
de installatie.

Artikel 20 Uitvoering van de
Werkzaamheden

Hooymans
BV spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met
preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen
op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met
correctieve Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
Hooymans
BV is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door
middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte
verbinding met de installatie.
Hooymans
BV maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór aanvang van
de Werkzaamheden een werkplan met een schematisch overzicht van de
Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand,
jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.
Het
werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van het
storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van
uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden,
alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve
Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve
Onderhoudswerkzaamheden.
Het
werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien het
werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant zijn
goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.
Hooymans
BV past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming
van alle onderhoudskosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het
werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens
artikel 13.
Indien
overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van
voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of
correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.
De in lid
7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de klant
tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten
die niet in het werkplan staan worden ten minste 2 maanden van tevoren
schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht
heeft Hooymans BV zijn prijs daarvoor afgegeven.
Bij de
uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient de klant vooraf
schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden
niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van
de door Hooymans BV werkelijk gemaakte kosten.
Na
voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt Hooymans BV de klant om
de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de
Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
Indien
dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt Hooymans BV er voor dat op het
terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één
exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op
alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’
situatie van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt
tegen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.
Indien de
prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de installatie dit
eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit voorschrijven
informeert Hooymans BV de klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan
door middel van een wijziging krachtens artikel 13 Hooymans BV de
noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige)
werkzaamheden separaat opdragen.
Hooymans
BV stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de
Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de Werkzaamheden
niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit Hooymans BV niet toe
te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding krachtens artikel 12.
Indien
dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt Hooymans BV er zorg voor dat
Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend
gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.
Onverminderd
het bepaalde in lid 9 zal Hooymans BV zich naar vermogen inspannen om
spoedeisende Storingen na opdracht van de klant binnen 24 uur na de
melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van Hooymans
BV verholpen.
Hooymans
BV zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode
die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van
één jaar geldt.
De
onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke
periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk
beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het
einde van de betreffende periode.
De door Hooymans
BV uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de
Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die
jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling
installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
Betaling
van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de
betreffende factuur.
Opzegging
van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel 11 lid 6 vereist een
schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele Overeenkomst dient
de klant een opzegtermijn van ten minste 6 maanden in acht te nemen en bij
opzegging van een opdracht tot uitvoering van Onderhoudswerkzaamheden een
opzegtermijn van ten minste 1 maand.

*Risicoregeling installatietechniek

Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100%=…%

L1: loonniveau per datum aanbod;

L2: loonniveau per datum wijziging.

Loonniveau: CBS-Index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen,
reeks bouwnijverheid.

Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100%=…%

M1: prijsindexcijfer per datum aanbod;

M2: prijsindexcijfer per datum wijziging.

Prijsindexcijfer: de door de Commissie Risicoregeling Woning- en
Utiliteitsbouw vastgestelde materiaalindex.

Hulp of advies nodig?

Algemene voorwaarden

Over ons

Klantenservice

Onze producten

Bezoekadres